Home
Azienda
- Chi siamo
- Storia
Servizi
Download
Contatti

Vuoi saperne di più?

Contattaci per ogni necessità e chiarimento. Siamo a tua disposizione.

Ho preso visione della Privacy Policy.

Milanesi Industrial System SRL
P.IVA/C.F. 05175760288

Via Riccardo Colpi, 36
35010 – Limena (PD)
Tel: +39 049 609 323
Fax: +39 049 864 3848
milanesi@milanesi.biz

Milanesi Industrial System SAS
di Paolo e Luca Milanesi
C.F./P.IVA 03790430288

Privacy Policy Cookie Policy

×

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Disposizioni Generali.

Le presenti condizioni generali di vendita, ove non derogate da specifico accordo sottoscritto dalle parti, si applicano a tutti gli ordini pervenuti ed accettati dalla Milanesi Industrial System s.r.l., e costituiscono parte integrante degli stessi.

ORDINI
Gli ordini costituiscono proposta irrevocabile di acquisto e quindi non possono essere revocati dall’Acquirente. Affinché l’ordine sia considerato valido, l’Acquirente deve allegare al medesimo le presenti condizioni generali di vendita, debitamente sottoscritte. L’ordine si intende accettato da parte della Milanesi Industrial System s.r.l. trascorse 24 ore del ricevimento dello stesso e delle condizioni generali di vendita debitamente sottoscritte, senza l’invio all’Acquirente di comunicazione di mancata accettazione o rifiuto delle modalità di pagamento proposte (conferma d’ordine tacita). La revoca o l’annullamento dell’ordine da parte dell’Acquirente, dopo l’avvenuta accettazione dello stesso da parte della Milanesi Industrial System s.r.l., non produce effetti alcuni e, pertanto, l’Acquirente sarà obbligato ad adempiere alle obbligazioni assunte e a provvedere al pagamento dell’importo dovuto per la fornitura. Qualunque clausola o condizione apposta dall’Acquirente nell'ordine è nulla se non accettata espressamente per iscritto dalla Milanesi Industrial System s.r.l..
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
L’Acquirente, con la formulazione dell’ordine di acquisto, riconosce di avere attentamente esaminato le caratteristiche tecniche e funzionali dei Prodotti ordinati e di ritenerle idonee all'uso al quale intende destinarli e si assume ogni rischio e responsabilità derivante dall’impiego non corretto dei medesimi.
DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione relativa ai prodotti deve essere necessariamente richiesta in fase d’ordine. Dichiarazioni di conformità, schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione, certificati di conformità secondo direttiva P.E.D 14/68/CE., certificati di conformità secondo la direttiva ATEX 14/34/UE e di collaudo secondo UNI EN 10204 2.2 saranno forniti gratuitamente. I certificati di ispezione secondo UNI EN 10204 3.1 o altre eventuali specifiche documentazioni, saranno invece addebitate al costo.
TERMINE E MODALITA’ DI CONSEGNA
Le consegne avvengono secondo le tempistiche definite nella Conferma d’ordine o, in caso di accettazione tacita, secondo le tempistiche definite nell’ordine stesso, e secondo la regola Porto assegnato. In caso di ritardata consegna, l’Acquirente non ha diritto all'annullamento dell’ordine, se il ritardo è stato determinato da cause di forza maggiore o caso fortuito, per eccessiva onerosità o per impedimenti di qualsiasi natura non imputabili al Milanesi Industrial System s.r.l.. In tale ipotesi l’Acquirente non avra’ diritto ad indennizzi o compensi di sorta, mentre la Milanesi Industrial System s.r.l. si riserva la facoltà di annullare l’ordine, in tutto o in parte, di sospendere o di prorogarne l’esecuzione. Resta inteso che qualsiasi contestazione riferita a ritardi nella consegna non dà diritto a ritardare il pagamento convenuto. La Milanesi Industrial System s.r.l., a merce pronta, se l’acquirente richiede di ritardare la consegna, potrà procedere comunque alla spedizione dei Prodotti nel termine e nel luogo stabilito nella conferma d’ordine, emettendo fattura a saldo e facendo quindi decorare il termine di pagamento. Salvo diversamente concordato a mezzo mail, o PEC mail.
GARANZIA
La Milanesi Industrial System s.r.l. garantisce che al momento della spedizione all'Acquirente, i Prodotti saranno conformi alle specifiche indicate nell'ordine e saranno privi di difetti di lavorazione e di materiale, in quanto sottoposto alle procedure di qualità certificate dal controllo. La garanzia di Milanesi Industrial System s.r.l. scadrà dopo un anno dalla data della messa in funzione del Prodotto e comunque non oltre diciotto (18) mesi dalla sua spedizione.
La garanzia opera a condizione che l 'Acquirente abbia denunciato per iscritto alla Milanesi Industrial System s.r.l. il vizio o la difformità riscontrata, entro 30 giorni.
Qualora il vizio sia stato prontamente denunciato, la Milanesi Industrial System s.r.l. potrà a proprio insindacabile giudizio provvedere alla riparazione ovvero alla sostituzione del Prodotto difforme franco fabbrica.
Il Prodotto sostituito dovrà essere restituito secondo le istruzioni fornite dal Milanesi Industrial System s.r.l.
La rimozione e la re-installazione del Prodotto non conforme verrà eseguita a spese dell'Acquirente il quale sarà responsabile della rimozione, della re-installazione e della fornitura di ogni attrezzatura, materiale o struttura necessaria per la riparazione o sostituzione del Prodotto non conforme. Qualsiasi decontaminazione o protezione antiradiazione necessaria alla rimozione/re-installazione o riparazione sul luogo del Prodotto Non conforme dovrà essere eseguita dall'Acquirente senza costi a carico della Milanesi Industrial System s.r.l.

La garanzia e’ esclusa in caso di danneggiamento del Prodotto dovuto a:
1. manutenzioni, riparazioni, installazioni, manipolazioni, imballaggi, trasporti, immagazzinaggi, o utilizzi effettuati in modo non conforme alle istruzioni ricevute dalla Milanesi Industrial System s.r.l.;
2. alterazioni, modifiche o interventi di riparazione effettuati senza specifica e previa autorizzazione o comunque da soggetti non autorizzati dalla Milanesi Industrial System s.r.l.;
3. incidenti, contaminazioni, danni provocati da terzi;
4. danni causati da Prodotti non coperti da garanzia o software non forniti dalla Milanesi Industrial System s.r.l.;
5. uso di parti di ricambio non prodotte o approvate dalla Milanesi Industrial System s.r.l.;
6. normale usura o deterioramento di parti o componenti del Prodotto.
Qualunque contestazione sulla difformità dei Prodotti forniti, non attribuisce all’Acquirente il diritto di ritardare o sospendere i pagamenti concordati, operando in tal caso, a favore della Milanesi Industrial System, l’articolo 1462 c.c..
MODIFICHE
Ogni richiesta di modifica della quantità, delle caratteristiche, dei metodi di spedizione, dell’imballaggio e del luogo o delle date di consegna dei Prodotti deve essere sottoposta all’accettazione della Milanesi Industrial System s.r.l.
TRASPORTO
L’imballo ed il trasporto sono a carico dell’Acquirente. La merce viaggia a rischio e pericolo di quest’ultimo, anche se venduta franco destino. Qualora sull'ordine non siano precisati i termini di spedizione, la Milanesi Industrial System s.r.l. si regolerà (previa approvazione scritta da parte dell’Acquirente) secondo la propria esperienza e senza assumersi nessuna responsabilità.
PAGAMENTI
I pagamenti devono essere indirizzati unicamente alla Milanesi Industrial System SRL. I termini e le modalità di pagamento saranno indicati nella CdO o nell’ordine (in caso di accettazione tacita dello stesso) e saranno vincolanti per le parti. Secondo quanto disposto dal DLGS 192/2012, dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, sono dovuti gli interessi moratori corrispondenti al tasso di interesse applicato dalla BCE maggiorato di 8 punti percentuali (Tasso BCE+8% dell’imponibile), oltre l'importo minimo di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la possibilità di addebitare il maggior danno per i costi di assistenza (spese legali) per il recupero del credito e spese bancarie. L'Acquirente non potrà compensare tali importi o parte di essi con somme che gli siano dovute o che siano dovute alle sue consociate, controllate o altre divisioni o reparti per altre transazioni effettuate con la Milanesi Industrial System s.r.l., le sue affiliate, controllate, o altre divisioni o reparti.
RISERVA DI PROPRIETA'
L’intera fornitura rimane di proprietà della Milanesi Industrial System s.r.l. sino a quando non sia effettuato il pagamento totale del prezzo pattuito, intendendosi venduta con patto di riservato dominio ai sensi dell’art. 1523 c.c. In caso di inadempimento da parte dell’Acquirente, la Milanesi Industrial System potra’ provvedere al ritiro dei Prodotti forniti, incamerandosi quanto gia’ pagato a titolo di indennizzo, fatti salvi tutti i maggiori danni e cio’, in deroga a quanto disposto dall’art. 1526 c.c., senza possibilita’ di riduzione da parte del Giudice. I Prodotti non potranno essere considerati incorporati in alcun immobile dopo la posa in opera, costituendo un bene asportabile e rivendicabile dalla Milanesi Industrial System s.r.l. la quale e’ pertanto autorizzata a portare a conoscenza dei terzi il patto di riservato dominio.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente convenuto tra le parti, si applica la legge italiana. Qualsiasi controversia relativa alla validita’, all’interpretazione, all’esecuzione del contratto di vendita sara’ devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Padova. Qualora la vendita presenti elementi di internazionalità (l’Acquirente sia un’azienda straniera o la consegna dei Prodotti debba essere eseguita all’estero),per qualsiasi controversia relativa alla validita’, all’interpretazione, all’esecuzione del contratto di vendita sussiste sempre la giurisdizione italiana ed il Tribunale esclusivamente competente a conoscere della stessa sara’ quello di Padova. Anche in questo caso, per quanto non espressamente convenuto tra le parti, si applica la legge italiana.
PRIVACY
Ai sensi degli artt. 7-13-14 del nuovo Regolamento Europeo 2016/679, l’Acquirente dichiara di avere preso visione del documento informativo relativo ai dati personali che saranno oggetto del trattamento, di averne ricevuto copia e di avervi prestato il consenso mediante sottoscrizione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., l’Acquirente, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente e specificatamente i seguenti articoli 2 (Caratteristiche dei Prodotti) - 4 (Termine e modalita’ di consegna) - 5 (Garanzia) - 7 (Trasporto) - 8 (Pagamenti) -10 (Legge applicabile e Foro Competente).

Vuoi saperne di più?

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Disposizioni Generali.

ORDINI

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

DOCUMENTAZIONE

TERMINE E MODALITA’ DI CONSEGNA

GARANZIA

MODIFICHE

TRASPORTO

PAGAMENTI

RISERVA DI PROPRIETA'

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

PRIVACY